AI-АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Публичная оферта

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является официальным предложением ИП Олянский Иван Владимирович (далее «Исполнитель») заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения и AI-автоматизации.

1.2. Акцептом оферты является оплата выставленного счета после согласования условий в мессенджере.

2. Порядок оформления заказа

2.1. Заказ оформляется через мессенджер Telegram после обсуждения деталей проекта.

2.2. После согласования технического задания и стоимости работ Исполнитель направляет счет или ссылку на оплату в мессенджере.

2.3. Работы начинаются после поступления оплаты согласно выставленному счету.

2.4. Вся коммуникация по проекту ведется через мессенджер или email: ivan@ivol.pro

3. Условия оплаты

3.1. Оплата производится в рублях РФ безналичным переводом по реквизитам или по ссылке на оплату.

3.2. Для услуг стоимостью до 50 000 руб. - 100% предоплата.

3.3. Для услуг свыше 50 000 руб. - возможна поэтапная оплата: 50% аванс, 50% по завершении.

3.4. Счет действителен в течение 3 банковских дней с момента выставления.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки указаны в описании каждой услуги и уточняются при обсуждении в мессенджере.

4.2. Отсчет срока начинается с момента поступления оплаты и финального утверждения ТЗ в переписке.

4.3. Промежуточные результаты демонстрируются через мессенджер.

5. Возврат и претензии

5.1. Возврат средств возможен до начала работ в полном объеме.

5.2. После начала работ возврат производится за вычетом фактически выполненных работ.

5.3. Претензии принимаются в течение 10 дней после сдачи работ на email: ivan@ivol.pro или в мессенджере.

5.4. Все спорные вопросы решаются в рабочем порядке через переписку.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантия на разработанное ПО составляет 3 месяца с момента сдачи.

6.2. В рамках гарантии устраняются выявленные ошибки в работе ПО.

6.3. Гарантия не распространяется на изменения, внесенные Заказчиком самостоятельно.

6.4. Гарантийная поддержка осуществляется через мессенджер.

7. Ответственность сторон

7.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения работ.

7.2. Заказчик несет ответственность за своевременное предоставление информации и оплату.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Вся переписка в мессенджере имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью договора.

8. Контактная информация

ИП Олянский Иван Владимирович

ИНН: 500601544552

ОГРНИП: 310501527300012

Email: ivan@ivol.pro

Tel: +7 (936) 313-49- девять семь

Telegram: @oiv_an

Политика в отношении персональных данных

Важное уведомление:

ИП Олянский И.В. НЕ осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных пользователей сайта.

Принципы работы:

• Все коммуникации происходят через мессенджер Telegram

• Данные клиентов не сохраняются на сайте

• Платежи обрабатываются напрямую платежными системами

• Сайт не использует cookies для отслеживания пользователей

Безопасность:

При общении в Telegram ваши данные защищены end-to-end шифрованием мессенджера. Мы не запрашиваем и не храним пароли, данные банковских карт или иную чувствительную информацию.

Контакты:

По всем вопросам: ivan@ivol.pro

Пользовательское соглашение

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение регулирует использование сайта ai.ivol.pro и услуг компании.

2. Интеллектуальная собственность

2.1. Исключительные права на разработанное ПО передаются Заказчику после полной оплаты.

2.2. Исполнитель сохраняет право использовать наработки в других проектах.

3. Конфиденциальность

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию.

3.2. К конфиденциальной относится техническая и коммерческая информация.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры решаются путем переговоров.

4.2. При невозможности урегулирования - в Арбитражном суде г. Москвы.